2022年二建建筑实务真题及答案(二建建设工程法规及相关知识真题答案及解析)

一、单项选择题(共 60 题,每题 1 分,每题的备选项中,只有 1 个最符合题意),我来为大家科普一下关于2022年二建建筑实务真题及答案?以下内容希望对你有帮助!

2022年二建建筑实务真题及答案(二建建设工程法规及相关知识真题答案及解析)

2022年二建建筑实务真题及答案

一、单项选择题(共 60 题,每题 1 分,每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1. 施工企业项目经理部管理人员对外行为的法律后果,由()承担。

A.本人

B.项目经理

C.项目经理部

D.施工企业

【答案】D

【解析】项目经理部不具备独立的法人资格,无法独立承担民事责任。项目经理部行为的法律后

果将由企业法人承担。项目经理根据企业法人的授权,组织和领导本项目经理部的全面工作。本

题中,“项目经理部管理人员”主要指“项目经理”。则无论是项目经理,还是项目经理部,其

职权范围内所行使授权行为的法律后果都由施工企业法人来承担。

【考点来源】2Z201022 企业法人与项目经理部的法律关系

2.下列情形中,建设工程代理行为终止的是()。

A.代理事务完成

B.被代理人暂停委托

C.作为代理人的自然人病重

D.作为被代理人的法人进入破产重整程序

【答案】A

【解析】《民法典》规定,有下列情形之一的,委托代理终止:(1)代理期限届满或者代理事务

完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人丧失民事行为能力;(4)代理人或者

被代理人死亡;(5)作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。本题中,B 选项“暂停委托”不是“辞去委托”。C 选项“自然人病重”不是“死亡”。D 选项“进入破产重整程序”不

代表法人“已经终止”。

【考点来源】2Z201032 建设工程代理行为及其法律关系

3.某施工企业因工作需要购买一辆二手机动车,施工企业取得该机动车的时间是( )。

A.订立机动车买卖合同时

B.交付行驶证时

C.交付车辆时

D.进行过户登记时

【答案】C

【解析】动产物权以占有和交付为公示手段。动产物权的设立和转让,应当依照法律规定交付。

动产物权的设立和转让,自交付时发生效力,但法律另有规定的除外。船舶、航空器和机动车等

物权的设立、变更、转让和消灭,未经登记,不得对抗善意第三人。本题中,“登记”只是机动

车转移物权的对抗要件,而非“成立”要件。

【考点来源】2Z201042 物权的设立、变更、转让、消灭和保护

4.广告公司受施工企业委托制作并安装的广告牌致行人损害,关于民事责任承担的说法,正确的

是( )。

A.施工企业承担赔偿责任,广告公司承担补充赔偿责任

B.广告公司承担赔偿责任,施工企业承担补充赔偿责任

C.施工企业承担赔偿责任,但其有权向广告公司追偿

D.广告公司承担赔偿责任,施工企业不承担责任

【答案】C

【解析】本题实质意义上没有正确选项,从应试角度排除法只能选 C。《民法典》第 1253 条规

定,建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害,所有人、

管理人或者使用人不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。所有人、管理人或者使用人赔

偿后,有其他责任人的,有权向其他责任人追偿。本题中,施工企业是广告牌的使用人等义务主

体,应承担侵权责任。所以,C 选项的前半句话是正确的。但是广告公司与施工企业之间存在委

托关系,施工企业对委托行为的法律后果负责。如广告公司存在违法或违约行为的话,则施工企

业有权向其进行追偿。但如果广告公司不存在上述行为,则施工企业应承担全部责任。因此,本

题中 C 选项的后半句话说法过于绝对,不能确定施工企业一定有权追偿。C 选项如果改为“施工企业承担赔偿责任,如广告公司也是责任人/或存在违法违约行为,则施工企业有权向广告公

司追偿”,加上一个前提条件,则 C 选项的表述就完整无瑕疵了。

【考点来源】2Z201052 建设工程债的产生和常见种类

5.如无特别约定,投标文件的作者是( )。

A.招标人

B.投标人

D.投标文件载明的项目经理

C.投标文件编写小组

【答案】B

【解析】《招标投标法》规定,投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。《著作权法》规

定,由法人或者非法人组织主持,代表法人或者非法人组织意志创作,并由法人或者非法人组织

承担责任的作品,法人或者非法人组织视为作者。本题中,投标人编制投标文件,是投标文件的

作者,对投标文件这一作品享有著作权,且属于单位作品。

【考点来源】2Z201062 建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任

2Z203013 投标人、投标文件和投标保证金

6.甲施工企业与乙材料供应商订立了合同总价为 200 万元的买卖合同,甲向乙支付了定金 50

万元。后来乙不能按照合同约定履行交付义务,致使不能实现合同目的,甲可以向乙主张返还( )。

A.40 万元

B.50 万元

C.90 万元

D.100 万元

【答案】C

【解析】(本题问题不严谨,正确答案为 ABC。如题干改为“最多”则选择 C)《民法典》第 586

条规定,定金的数额由当事人约定;但是,不得超过主合同标的额的 20%,超过部分不产生定金

的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的,视为变更约定的定金数额。

《民法典》第 587 条规定,债务人履行债务的,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方

不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,无权请求返还定金;收受定金

的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,应当双倍返还定金。本题中,甲施工企业与乙材料供应商订立了合同总价为 200 万元的买卖合同,按 20%比例上限,

则具有双倍罚则担保效力的定金为 200*20%=40 万。甲向乙支付了定金 50 万元,这其中除有效

定金 40 万元外,剩余 10 万元只能作为预付款,不起到担保效力。则当乙不能按照合同约定履

行交付义务,致使不能实现合同目的时,甲可以向乙主张返还:40*2 10=90 万元。因此,甲可

以在 90 万上限范围内向乙主张返还。因此,本题中 ABC 三个选项都正确。如果把题干改为“甲

最多可以向乙主张返还()”或“甲可以在最大限度上保护自身利益”,则本题只有 C 是正确答

案。

【考点来源】2Z201073 抵押权、质权、留置权、定金的规定

7.关于安装工程一切险中的试车考核期的说法,正确的是()。

A.试车考核期应当在保险期之外

B.试车考核期的长短只能根据法律的规定确定

C.试车考核期不得超出保单中列明的考核期限

D.试车考核期超出了合同约定的期限,不得加收保险费

【答案】C

【解析】安装工程一切险的保险期内,一般应包括一个试车考核期,因此 A 选项错误。试车考

核期的长短一般根据安装工程合同中的约定进行确定,因此 B 选项错误。试车考核期不得超出

安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限,因此 C 选项正确。安装工程一切险对考核期

的保险责任一般不超过 3 个月,若超过 3 个月,应另行加收保险费,因此 D 选项错误。

【考点来源】2Z201082 建设工程保险的主要种类和投保权益

8.根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》,当事人对建设工程实

际竣工日期有争议的,关于人民法院以定竣工日期的说法,正确的是( )

A.建设工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期

B.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以竣工验收合格之日为竣工日期

C.承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期

D.建设工程未竣工验收,发包人擅自使用的,以承包人实际完工之日为竣工日期

【答案】C

【解析】最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定,

当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定:(1)建设工

程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(2)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(3)建设工程未经竣工验收,发包人擅自

使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

【考点来源】2Z204012 建设工程工期和价款的规定

9.根据《仲裁法》,关于仲裁庭组成的说法,正确的是( )

A.当事人未在仲裁规则规定的期限内选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定

B.采用简易程序审理仲裁案件,由 3 名仲裁员组成仲裁庭

C.首席仲裁员必须由仲裁委员会主任指定

D.当事人约定 3 名仲裁员组成仲裁庭的,必须各自选定 1 名仲裁员

【答案】A

【解析】当事人没有在仲裁规则规定的期限内约定仲裁庭的组成方式或者选定仲裁员的,由仲裁

委员会主任指定。因此,A 选项正确。仲裁案件采用普通程序或者简易程序来审理。采用普通程

序审理仲裁案件,由 3 名仲裁员组成合议仲裁庭;采用简易程序审理仲裁案件,由 1 名仲裁员

组成独任仲裁庭。当事人另有约定的除外。因此,B 选项错误。当事人约定由 3 名仲裁员组成

仲裁庭的,应当各自选定 1 名或者各自委托仲裁委员会主任指定 1 名仲裁员,因此 D 选项错

误。第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲

裁员。因此,C 选项错误。

【考点来源】2Z208032 仲裁审理的法定程序

10.根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》,施工企业项目经理

造成重大质量事故,情节特别恶劣的,关于其承担的行政责任的说法中,正确的是( )。

A.终身不予注册

B.责令停止执业 1 年

C.责令停止执业 5 年

D.吊销执业资格证书,5 年以内不予注册

【答案】A

【解析】《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》规定,对施工单位项

目经理按以下方式进行责任追究:(1)项目经理为相关注册执业人员的,责令停止执业 1 年;造

成重大质量事故的,吊销执业资格证书,5 年以内不予注册;情节特别恶劣的,终身不予注册;(2)

构成犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任;(3)处单位罚款数额 5%以上 10%以下的罚款;(4)

向社会公布曝光。【考点来源】2Z207026 违法行为应承担的法律责任

11.关于限制民事行为能力人实施的民事法律行为的说法,正确的是( )。

A.限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为效力待定

B.限制民事行为能力人实施的与其年龄、智力、精神健康状况不相适应的民事法律行为无效

C.相对人可以催告法定代理人在收到通知之日起 30 日内予以追认

D.相对人催告法定代理人追认,法定代理人未作表示的,视为予以追认

【答案】C

【解析】《民法典》规定,限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、

智力、精神健康状况相适应的民事法律行为有效,因此 A 选项错误。实施的其他民事法律行为

经法定代理人同意或者追认后有效,因此限制民事行为能力人实施的与其年龄、智力、精神健康

状况不相适应的民事法律行为是效力待定行为,而非“无效”,B 选项错误。相对人可以催告法

定代理人自收到通知之日起 30 日内予以追认,因此 C 选项正确。法定代理人未作表示的,视

为拒绝追认,因此 D 选项错误。

【考点来源】2Z204014 无效合同和效力待定合同的规定

12.根据《文物保护法》,关于施工发现文物的报告和保护的说法,正确的是()。

A.发现文物的单位或者个人应当保护

B.发现文物的单位或者个人应当在合理时间内报告有关部门

C.文物行政部门必须在 12 小时内赶赴现场

D.施工发现的文物归施工企业所有,无需报告有关部门

【答案】A

【解析】《文物保护法》规定,在进行建设工程或者在农业生产中,任何单位或者个人发现文物,

应当保护现场,立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,如无特殊情况,应当在

24 小时内赶赴现场,并在 7 日内提出处理意见。依照以上规定发现的文物属于国家所有,任何

单位或者个人不得哄抢、私分、藏匿。

【考点来源】2Z205033 施工发现文物报告和保护的规定

13.下列行为中,属于人民法院行政诉讼受案范围的是( )。

A.对行政机关为作出行政行为而实施的论证不服的B.对吊销许可证不服的

C.对行政机关针对信访事项作出的受理不服的

D.对行政指导行为不服的

【答案】B

【解析】2017 年 6 月经修改后公布的《中华人民共和国行政诉讼法》(以下简称《行政诉讼法》)

规定,人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼:(1)对行政拘留、暂扣或者吊销

许可证和执照、责令停产停业、没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚不服

的;(2)......(12)认为行政机关侵犯其他人身权、财产权等合法权益的。因此,B 选项正确。最

高人民法院《关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》(法释〔2018〕1 号)规定,下列

行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围:(1)......(3)行政指导行为;因此,D 选项错误。

(4)......(6)行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为;

因此,A 选项错误。(7)......(9)行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、

复核意见等行为;因此,C 选项错误。(10)......

【考点来源】2Z208053 行政诉讼的受案范围、审理程序和判决执行

14.关于行政监督部门处理招标投标活动投诉的说法,正确的是( )。

A.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由上一级政监督部门指定一个

部门负责处理

B.行政监督部门不得责令暂停招标投标活动

C.行政监督部门处理投诉,有权查阅、复制有关文件资料

D.行政监督部门应当自受理投诉之日起 15 个工作日内作出书面处理决定其上级行政机关可以

撤销

【答案】C

【解析】《招标投标法实施条例》规定,投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门

投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。因此,A 选项错误。行政监督部门应当自收

到投诉之日起 3 个工作日内决定是否受理投诉,并自受理投诉之日起 30 个工作日内作出书面

处理决定。因此,D 选项错误。行政监督部门处理投诉,有权查阅、复制有关文件、资料,调查

有关情况,相关单位和人员应当予以配合。因此,C 选项正确。必要时,行政监督部门可以责令

暂停招标投标活动。因此,B 选项错误。

【考点来源】2Z203015 中标的法定要求和招标投标投诉处理

15.下列情形中,安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生

产许可证的是( )。A.转让安全生产许可证的

B.安全生产许可证有效期满未办理延期手续的

C.建筑施工企业不再具备安全生产条件的

D.超越法定职权颁发安全生产许可证的

【答案】D

【解析】安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有下列情形之一的,可以撤销已

经颁发的安全生产许可证:(1)安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发

安全生产许可证的;(2)超越法定职权领发安全生产许可证的;(3)违反法定程序颁发安全生产许

可证的;(4)对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的;(5)依法可以撤销已

经颁发的安全生产许可证的其他情形。

【考点来源】2Z206012 安全生产许可证的有效期和政府监管的规定

16.根据《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》,关于建筑垃圾处理的说法,正确的是()。

A.建设单位应当建立建筑垃圾分类收集与存放管理制度

B.建筑垃圾实行分类收集、分类存放、统一处置制度

C.鼓励以前端收集为导向对建筑垃圾进行细化分类

D.落实建设单位建筑垃圾减量化的首要责任

【答案】D

【解析】本题中,考点为实行建筑垃圾分类管理。ABC 三个选项都存在实质性错误。施工单位应

建立建筑垃圾分类收集与存放管理制度,实行分类收集、分类存放、分类处置。鼓励以末端处置

为导向对建筑垃圾进行细化分类。严禁将危险废物和生活垃圾混入建筑垃圾。A 选项中,“建设

单位”错误,应改为“施工单位”。B 选项中“统一处置”错误应改为“分类处置”。

C 选项“前端”错误应改为“后端”。D 选项超教材,但因对应题干中《关于推进建筑垃圾减量

化的指导意见》的内容,所以依据规范内容,应为“落实企业主体责任。按照“谁产生、谁负责”

的原则,落实建设单位建筑垃圾减量化的首要责任。建设单位应将建筑垃圾减量化目标和措施纳

入招标文件和合同文本,将建筑垃圾减量化措施费纳入工程概算,并监督设计、施工、监理单位

具体落实。”

【考点来源】2Z205014 施工现场固体废物污染环境防治的规定

17.关于违约金的说法,正确的是( )。

A.约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构不得予以减少B.一方违约,当事人要求支付违约金的,不得再要求继续履行

C.约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加

D.一方违约,当事人要求解除合同的,不得再要求支付违约金

【答案】C

【解析】A 错 C 对,约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人

的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人

的请求予以适当减少。

B 错,继续履行可以与违约金、定金、赔偿损失并用,但不能与解除合同的方式并用。

D 错,《民法典》规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担

继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。违约责任不因解除合同而消失,所以 D 中

是可以要求,不是不得要求。

【考点来源】2Z204016 违约责任及违约责任的免除

18.关于申请撤销仲裁裁决的说法,正确的是( )。

A 当事人可以向仲裁委员所在地的中级人民法院申请撤销裁决

B.仲裁裁决认定事实不清的,当事人可以申请撤销仲裁裁决

C.当事人申请撤销裁决的,应当在收到裁决书之日起 3 个月内提出

D.仲裁裁决被人民法院依法撤销后,当事人就该纠纷不得再行申请仲裁

【答案】A

【解析】根据《仲裁法》的规定,当事人提出证据证明裁决有上述情形之一的,可以向仲裁委员

会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。因此,A 选项正确。根据《民事诉讼法》的规定,被申

请人提出证据证明裁决有下列情形之一的,经人民法院组成合议庭审查核实,裁定不予执行:(1)

当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的;(2)裁决的事项不属于仲裁协

议的范围或者仲裁机构无权仲裁的;(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;(4)裁决

所根据的证据是伪造的;(5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的:(6)仲裁

员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。因此,B 选项错误。当事人申请撤销

裁决的,应当在收到裁决书之日起 6 个月内提出。因此,C 选项错误。仲裁裁决被人民法院依

法撤销后,当事人之间的纠纷并未解决。根据《仲裁法》的规定,当事人就该纠纷可以根据双方

重新达成的仲裁协议申请仲裁,也可以向人民法院起诉。因此,D 选项错误。

【考点来源】2Z208033 仲裁裁决的执行19.根据《民事诉讼法》,在生效民事判决的执行中,当事人自行和解达成协议后, 一方当事人

不履行和解协议的,对方当事人可以( )。

A.向人民法院起诉

B.向仲载机构申请仲裁

C.申请人民法院按照原生效法律文书强制执行

D.申请人民法院强制执行和解协议

【答案】C

【解析】其实本题中的 A 选项内容也是正确的,也可以就和解协议向人民法院主张违约之诉,

但是 A 选项的描述没有 C 选项精准,故排除法选择 C 选项。根据 2020 年 12 月最高人民法

院经修改后公布的《关于执行和解若干问题的规定》(法释〔2018〕3 号),当事人可以自愿协商

达成和解协议,依法变更生效法律文书确定的权利义务主体、履行标的、期限、地点和方式等内

容。和解协议一般采用书面形式。和解协议达成后,有规定情形的,人民法院可以裁定中止执行。

被执行人一方不履行执行和解协议的,申请执行人可以申请恢复执行原生效法律文书,也可以就

履行执行和解协议向执行法院提起诉讼。

【考点来源】2Z208024 民事诉讼的审判和执行

20.根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》,关于竣工验收备案的说法,

正确的是( )。

A.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起 30 日内办理建设工程竣工验收备案

B.备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的,应当

资令停止使用,重新组织竣工验收

C.工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起 3 个月内,向备案机关提交工程质量监督报告

D.备案机关验证竣工验收备案文件齐全后,应当在工程竣工验收备案表上签署同意意见

【答案】B

【解析】本题中 ACD 都存在实质性错误,虽然 B 选项的文字表达不甚完整,应加上“应当在收

讫竣工验收备案文件 15 日内”这样一个时间内容,但是从总体意思上,排除法应选 B 选项。

2009 年 10 月住房和城乡建设部经修改后发布的《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案

管理办法》规定,建设单位应当自工程竣工验收合格之日起 15 日内,依照本办法规定,向工程

所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门(以下简称备案机关)备案。因此,A 选项错误。《房

屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》规定,备案机关收到建设单位报送的竣工验

收备案文件,验证文件齐全后,应当在工程竣工验收备案表上签署文件收讫。本题中,D 选项是“同意意见”而非“收讫”,因此 D 错误。工程质量监督机构应当在工程竣

工验收之日起 5 日内,向备案机关提交工程质量监督报告。因此,C 选项错误。备案机关发现

建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的,应当在收讫竣工验收

备案文件 15 日内,责令停止使用,重新组织竣工验收。因此,B 选项正确。

【考点来源】2Z207045 竣工验收报告备案的规定

21.除法律另有规定或者当事人另有约定外,买卖合同中标的物毁损灭失的风险转移时间是( )。

A.标的物交付时

B.合同成立时

C.合同生效时

D.价款付清时

【答案】A

【解析】标的物毁损、灭失的风险,在标的物交付之前由出卖人承担,交付之后由买受人承担,

但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。故 A 对。

【考点来源】2Z204032 买卖合同的法律规定

22.关于中标和订立合同的说法,正确的是( )。

A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 20 日内,按照招标文件和中标人的投标文件订

立书面合同

C.招标人和中标人可以再行订立背离合同实质性内容的其他协议

D.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人

【答案】D

【解析】A 错误,D 正确,《招标投标法》规定,招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和

推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。

B 错误,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内,按照招标文件和中标人的投标

文件订立书面合同。

C 错误,招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

【考点来源】2Z203012 招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定23.关于建设工程见证取样的说法,正确的是( )。

A.试样由取样人员作出标识、封志,由见证人员签字并对其代表性和真实性负责

B.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样

数量的 50%

C.见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任

D.见证人员的基本信息应当书面通知检测单位

【答案】D

【解析】A 错误,标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并

由见证人员和取样人员签字。见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责。

B 错误,涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定

应取样数量的 30%。

C 错误,D 正确。见证人员应由建设单位或该工程的监理单位具备建筑施工试验知识的专业技术

人员担任,并应由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的

质量监督机构。本题中,D 选项的文字表达不完全与规范文件一致,但根据其基本含义应是将见

证人员相关基本信息书面通知检测单位。

【考点来源】2Z207023 对建筑材料、设备等进行检验检测的规定

24.关于投标的说法,正确的是( )。

A.投标人参加依法必须进行招标的项目的投标,应当受地区或者部门的限制

B.存在控股、管理关系的不同单位,可以参加未划分标段的同一招标项目的投标

C.单位负责人为同一人的不同单位参与同一标段投标,相关投标均无效

D.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的,其投标无效

【答案】C

【解析】A 错误,依法必须进行招标的项目,其招标投标活动不受地区或者部门的限制。

B 错误,C 正确,单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段

投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

D 错误,投标人发生合并、分立、破产等重大变化的,应当及时书面告知招标人。投标人不再具

备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的,其投标无效。【考点来源】2Z203013 投标人、投标文件和投标保证金

2Z203012 招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定

25.关于民事诉讼中移送管辖的说法,正确的是( )。

A.移送管辖是没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院管理

B.移送管辖限于上下级法院之间

C.受移送的人民法院认为受移送的案件不属于本院管辖的,可以再自行移送

D.移送管辖与管辖权转移的程序完全相同

【答案】A

【解析】人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的,应当移送有管辖权的人民法院,受移送的

人民法院应当受理。因此,A 选项正确。受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本

院管辖的,应当报请上级人民法院指定管辖,不得再自行移送。因此,C 选项错误。

管辖权转移,是指上级人民法院有权审理下级人民法院管辖的第一审民事案件;确有必要将本院

管辖的第一审民事案件交下级人民法院审理的,应当报请其上级人民法院批准。下级人民法院对

它所管辖的第一审民事案件,认为需要由上级人民法院审理的,可以报请上级人民法院审理。因

此,移送管辖与管辖权转移的程序不同,D 选项错误。移送管辖可以在上下级法院之间进行,也

可以在同级法院之间进行。因此,B 选项错误。

【考点来源】2Z208021 民事诉讼的法院管辖

26.关于中标人不履行与招标人订立的合同应当承担法律责任的说法,正确的是( )。

A.给招标人造成的损失超过履约保证金数额的,应当对超过部分予以赔偿

B.情节严重的,取消其 1 年至 3 年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告

C.履约保证金只能部分退还

D.一律不予退还履约保证金

【答案】A

【解析】其实本题中 D 选项的含义也是正确的,因“一律”表达过于绝对,故从单选题的应试

角度不选 D。《招标投标法》还规定,中标人不履行与招标人订立的合同的,履约保证金不予退

还,给招标人造成的损失超过履约保证金数额的,还应当对超过部分予以赔偿;没有提交履约保

证金的,应当对招标人的损失承担赔偿责任。中标人不按照与招标人订立的合同履行义务,情节

严重的,取消其 2 年至 5 年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告,直至由工

商行政管理机关吊销营业执照。因不可抗力不能履行合同的,不适用以上规定。【考点来源】2Z203016 违法行为应承担的法律责任

27.关于货运合同特征的说法,正确的是( )。

A.货运合同是双务合同

B.货运合同是实践合同

C.货运合同是无偿合同

D.货运合同的标的是货物

【答案】A

【解析】A 正确,C 错误,货运合同是双务、有偿合同;承运人与托运人各承担一定的义务,互

享一定的权利。承运人有义务安全、准时将货物运抵约定地点,并有权取得托运人支付的费用,

而托运人或收货人有义务支付运输费用。

B 错误,货运合同是诺成合同;货运合同一般以托运人提出运输货物的请求为要约,承运人同意

运输为承诺,合同即告成立。

D 错误,货运合同的标的是运输行为。货运合同当事人的权利及义务关系,不是围绕货物本身产

生的,而是围绕着运送货物的行为而产生。

【考点来源】2Z204036 运输合同的法律规定

28.关于潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的说法,正确的是( )。

A.异议应当在投标截止时间 7 日前提出

B.对招标人的异议答复不服的,可以向有关行政监督部门投诉

C.招标人应当自收到异议之日起 7 日内作出答复

D.招标人作出答复前,可以继续进行招标投标活动

【答案】B

【解析】A 错,潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间 10 日

前提出。

CD 错,招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。

对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的,应当依法

先向招标人提出异议,其异议答复期间不计算在以上规定的期限内。因此,B 选项正确,应先向

招标人提出异议,异议答复不服的,可以再向行政监督部门投诉。【考点来源】2Z203012 招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定

29.关于投标文件的送达与签收的说法,正确的是( )。

A.招标人收到投标文件后,应当开启检查是否符合招标文件的要求

B.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件,有正当理由的,招标人应当签收

C.未按照招标文件的要求密封的投标文件,招标人可以自行密封

D. 未通过资格预审的申请人提交的投标文件,招标人应当拒收

【答案】D

【解析】A 错,招标人收到投标文件后,应当签收保存,不得开启。B 错,在招标文件要求提交

投标文件的截止时间后送达的投标文件,招标人应当拒收。

C 错 D 对,未通过资格预审的申请人提交的投标文件,以及逾期送达或者不按照招标文件要求

密封的投标文件,招标人应当拒收。

【考点来源】2Z203013 投标人、投标文件和投标保证金

30.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,下列施工企业的不良行为中,属于

工程安全不良行为的是( ).

A.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的

B.在施工中偷工减料的

C.不履行保修义务的

D.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的

【答案】A

【解析】BCD 属于工程质量不良行为。故不选。工程质量不良行为认定标准:(1)在施工中偷工

减料的,使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的,或者有不按照工程设计图纸或施工技术标

准施工的其他行为的; (2)未按照节能设计进行施工的;(3)未对建筑材料、建筑构配件、设备和

商品混凝土进行检测,或未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的;(4)工程竣工

验收后,不向建设单位出具质量保修书的,或质量保修的内容、期限违反规定的;(5)不履行保修

义务或者拖延履行保修义务的。工程安全不良行为认定标准:(1)......(2)对建筑安全事故隐患

不采取措施予以消除的;(3)......(24)。

【考点来源】2Z203032 建筑市场施工单位不良行为记录认定标准

31.用人单位招用与原用人单位尚未终止劳动合同的劳动者,给原用人单位造成损失的,由( ).A.用人单位承担全部赔偿责任

B.劳动者承担全部赔偿责任

C.原用人单位自行承担

D.用人单位和劳动者承担连带赔偿责任

【答案】D

【解析】用人单位招用与其他用人单位尚未解除或者终止劳动合同的劳动者,给其他用人单位造

成损失的,应当承担连带赔偿责任。

【考点来源】2Z204026 违法行为应承担的法律责任

32.下列情形中,属于投标人弄虚作假骗取中标的是( )。

A.投标人借用他人资质证书投标

B.投标人之间协商投标报价,共同抬高投标报价

C.投标人之间约定中标人

D.投标人向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标

【答案】A

【解析】A 正确,《招标投标法》第 33 条中规定,投标人"不得以他人名义投标或者以其他方

式弄虚作假,骗取中标”,《招标投标法实施条例》规定,使用通过受让或者租借等方式获取的

资格、资质证书投标的,属于《招标投标法》第 33 条规定的以他人名义投标。

BC 错误,均属于投标人相互串通投标。

D 错误,属于投标人以行贿手段谋取中标

【考点来源】2Z203014 禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定

33.根据《节约能源法》,关于建筑节能的说法,正确的是( )。

A.不符合强制性节能标准的项目,如确有必要,建设单位可以开工建设

B.国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度

C.不符合强制性节能标准的项目,已经建成的,可以投入使用

D.国家在新建建筑中强制使用节能建筑材料【答案】B

【解析】A 错误,C 错误。不符合强制性节能标准的项目,建设单位不得开工建设,已经建成的,

不得投入生产、使用。

B 正确。《节约能源法》规定,国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。

D 错误。国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设

备,安装和使用太阳能等可再生能源利用系统。

【考点来源】2Z205021 施工合理使用与节约能源的规定

34.根据《建设工程质量检测管理办法》,关于建设工程质量检测的说法,正确的是( )。

A.检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备

B.检测报告经建设工程质量监督机构确认后,由施工企业归档

C.检测结果利害关系人对检测结果发生争议的,由双方共同认可的检测机构复检

D.检测机构应当将检测过程中发现的施工企业违反工程建设强制性标准的情况,及时报告建设单

【答案】C

【解析】A 错,检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备;

B 错,检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后,由施工单位归档。

C 对,如果检测结果利害关系人对检测结果发生争议的,由双方共同认可的检测机构复检,复检

结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。

D 错,检测机构应当将检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律、法规和

工程建设强制性标准的情况,以及涉及结构安全检测结果的不合格情况,及时报告工程所在地建

设主管部门。

【考点来源】2Z207023 对建筑材料、设备等进行检验检测的规定

35. 关于建设工程价款优先受偿权的说法,正确的是( )。

A.建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相同

B.未竣工的建设工程质量合格,承包人对其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价

款优先受偿

C.装饰装修工程的承包人不享有建设工程价款优先受偿权D.建设工程价款优先受偿的范围包括工程款、利息、违约金、损害赔偿金等

【答案】B

【解析】A 错,最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释

(一)》规定,承包人根据民法典第 807 条规定享有的建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其

他债权。

B 对,建设工程质量合格,承包人请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的,

人民法院应予支持。未竣工的建设工程质量合格,承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部

分折价或者拍卖的价款优先受偿的,人民法院应予支持。

C 错,装饰装修工程具备折价或者拍卖条件,装饰装修工程的承包人请求工程价款就该装饰装修

工程折价或者拍卖的价款优先受偿的,人民法院应予支持。

D 错,承包人建设工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围

的规定确定。承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的,

人民法院不予支持。

【考点来源】2Z204012 建设工程工期和价款的规定

36.关于承包人将其工程分包的说法,正确的是( )。

A.承包人可以不经发包人认可将工程分包给他人

B.承包人可以将工程分包给个人

C.承包人可以将工程的主体结构分包给他人

D.分包人不得将其承包的工程再分包

【答案】D

【解析】A 错误,《建筑法》规定,建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具

有相应资质条件的分包单位,但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。

B 错误,承包单位将其承包的工程分包给个人的,属于违法分包。

C 错误,施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的,属于违法分包。

D 正确,禁止分包单位将其承包的工程再分包。

【考点来源】2Z203023 建设工程分包的规定37. 某单位职工小李因工负伤并被确认部分丧失劳动能力,关于其劳动合同解除的说法,正确的

是( )。

A.小李不能胜任工作的,单位有权与其解除劳动合同

B.小车严重违反单位规章制度,单位有权与其解除劳动合同

C.单位经济性裁员的,有权与小李解除劳动合同

D.无论任何情形,单位均不得与小李解除劳动合同

【答案】B

【解析】本题为“理论超纲”,题干和选项中涉及到的关于劳动合同解除的考点,有用人单位的

预告解除、随时解除、经济性裁员和不得解除。每一部分都是核心基础理论,但是对于这 4 部

分之间的关系和同时发生时的优先参考顺序则是超教材的考点。本题中,题干所述情形属于第 42

条中的第(二)项,应属于“用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同”

的情形。A 选项“小李不能胜任工作的,单位有权与其解除劳动合同”,属于《劳动合同法》第

40 条第(二)项内容,属于“用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同”

的情形,因此,不得解除劳动合同。B 选项“小车严重违反单位规章制度,单位有权与其解除劳

动合同” ,属于《劳动合同法》第 39 条第(二)项内容,并不属于“用人单位不得依照本法第

四十条、第四十一条的规定解除劳动合同”的情形,因此,可以解除劳动合同。C 选项“单位经

济性裁员的,有权与小李解除劳动合同” ,属于《劳动合同法》第 41 条内容,属于“用人单

位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同”的情形,因此,不得解除劳动合同。

D 选项“无论任何情形,单位均不得与小李解除劳动合同”,说法太绝对。依照《劳动合同法》

第 48 条内容,当劳动者不要求继续履行劳动合同时,则劳动合同可以解除。

【考点来源】2Z204022 劳动合同的履行、变更、解除和终止

38.根据《建筑安装工程费用项目组成》,属于安全文明施工费的是()。

A.分部分项工程费

B.已完工程及设备保护费

C.临时设施费

D.规费

【答案】C

【解析】原建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》(建办[2005 ]89 号)

中规定,建筑工程安全防护、文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用项目组成》中措施费所

含的文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费组成。

【考点来源】2Z206032 施工现场安全防范措施和安全费用的规定39.下列事项中,属于生产经营单位编制生产安全事故专项应急预案应当规定的内容的是()。

A.应急预案体系

B.应急指挥机构与职责

C.事故风险描述

D.预警及信息报告

【答案】B

【解析】综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及

信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。专项应急预案应当规定应急指挥机构与

职责、处置程序和措施等内容。

【考点来源】2Z206042 施工生产安全事故应急救援预案的规定

40.根据《安全生产法》,从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在

采取可能的措施后撒离作业场所,这项权利是()。

A 紧急避险权

B.知情权

C.拒绝违章指挥权

D.控告权

【答案】A

【解析】紧急避险权。《安全生产法》规定,从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有

权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

【考点来源】2Z206024 施工作业人员安全生产的权利和义务

41.职工的下列情形中,不得认定为工伤的是()。

A.在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的

B.工作时间之前在工作场所内,从事与工作有关的预备性工作受到事故伤害的

C.在工作时间和工作场所内,自残的

D.在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的【答案】C

【解析】有下列情形之一的,不得认定为工伤或者视同工伤:(1)故意犯罪的; (2) 醉酒或者吸

毒的; (3) 自残或者自杀的。职工有下列情形之一的,应当认定为工伤: (1 )在工作时间和工作

场所内,因工作原因受到事故伤害的; (2) 工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备

性或者收尾性工作受到事故伤害的; (3) 在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等

意外伤害的; (4)患职业病的; (5) 因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不

明的;(6)在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事

故伤害的;(7)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。

【考点来源】2Z206034 工伤保险和意外伤害保险的规定

42. 民事诉讼的基本特点是()。

A.自愿性、强制性、保密性

B.公权性、快捷性、保密性

C.公权性、程序性、强制性

D.自愿性、独立性、快捷性

【答案】C

【解析】民事诉讼具有以下基本特点:(1)公权性;(2)程序性;(3)强制性。

【考点来源】2Z208012 民事纠纷的法律解决途径

43.根据《建筑法》在建的建筑工程因故中止施工的,关于施工许可正的说法,正确的是( )。

A.施工企业应当自中止施工之日起 1 个月内,向发证机关报告

B.中止施工未满 1 年的,无需向发证机关报告

C.无正当理由中止施工的,施工许可证自行失效

D.中止施工满 1 年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证

【答案】D

【解析】A 错误,《建筑法》规定,在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工

之日起一个月内,向发证机关报告。

B 错误,D 正确,建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工

前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。C 错误,既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。

【考点来源】2Z202013 延期开工、核验和重新办理批准的规定

44.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,关于事故处理的说法,正确的是()。

A.重大事故的事故调查报告由国务院批复

B.较大事故的批复时间为 30 日

C.事故发生单位不得依照批复对本单位负有事故责任的人员进行处理

D.特别重大事故的批复时间可以延长,但延长时间最长不超过 30 日

【答案】D

【解析】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,重大事故、较大事故、一般事故,负责事

故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起 15 日内做出批复;特别重大事故,30 日内做

出批复,特殊情况下,批复时间可以适当延长,但延长的时间最长不超过 30 日。

事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复,对本单位负有事故责任的人员进行处理。

【考点来源】2Z206043 施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定

45.根据《民用建筑节能条例》,关于新建建筑节能的说法,正确的是( )。

A.国家强制实施民用建筑节能的新技术

B.国家全面禁止使用能源消耗高的工艺

C.建设单位不得在建筑活动中使用列入禁止使用目录的设备

D.国家限制进出口能源消耗高的材料

【答案】C

【解析】国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备,A 错误。

限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备,B 错误。

国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技术、材料和设备。D 错误。

建设单位、设计单位、施王单位不得在建筑活动中使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和

设备。C 正确。

【考点来源】2Z205021 施工合理使用与节约能源的规定46.关于违约责任中承担赔偿损失限制的说法,正确的是( )。

A.违约方应当赔偿不可预见的损害

B.损失赔偿不得超过违约方为履行合同付出的成本

C.当事人一方违约后,对方没有采取适当措施致使损失扩大的,非违约方可以就扩大的损失请求

赔偿

D.当事人为防止因违约造成的损失扩大而支出的合理费用,由违约方承担

【答案】D

【解析】A 错误,如果损害是不可预见的,则违约方不应赔偿。

B 错误,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但是,

不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

C 错误,D 正确,当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措

施致使损失扩大的,不得就扩大的损失请求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由

违约方承担。

【考点来源】2Z204013 建设工程赔偿损失的规定

47.关于联合体投标的说法,正确的是( )。

A.由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较高的单位确定资质等级

B.联合体各方中有一方具备承担招标项目的相应能力即可

C.联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人订立合同

D.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标的,应当向评标委员会澄清、说明以哪份投

标文件为准

【答案】C

【解析】A 错,由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。

B 错,联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力。

C 对,联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责

任。

D 错,联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的,相关投标

均无效。【考点来源】2Z203013 投标人、投标文件和投标保证金

48.关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法,正确的是( )。

A.建筑施工劳务分包企业不少于 1 人

B.建筑施工总承包企业特级资质不少于 6 人

C.建筑施工总承包企业一级资质不少于 3 人

D.建筑施工专业承包企业一级资质不少于 2 人

【答案】B

【解析】建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求,并应根

据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加。

(1)建筑施工总承包资质序列企业:特级资质不少于6人;一级资质不少于4人;二级和二级以下资

质企业不少于 3 人。B 正确,C 错误。

(2 )建筑施工专业承包资质序列企业:一级资质不少于 3 人;二级和二级以下资质企业不少于 2

人。D 错误。

( 3 )建筑施工劳务分包资质序列企业:不少于 2 人。A 错误。

(4 )建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于 2 人

的专职安全生产管理人员。

【考点来源】2Z206021 施工单位的安全生产责任

49.关于某建设工程依法实行监理的说法,正确的是( )。

A.建设单位应当委托该建设工程的设计单位进行监理

B.监理单位不能与建设单位有隶属关系

C.建设单位可以委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理

D.工程监理单位有权转让其工程监理业务

【答案】C

【解析】《建设工程质量管理条例》规定,实行监理的建设工程,建设单位应当委托具有相应资

质等级的工程监理单位进行监理,也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工

承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。为了保证监理工作的质量,建设单位必须将需要监理的工程委托给具有相应资质等级的工程监理

单位进行监理。

【考点来源】2Z207031 建设单位相关的质量责任和义务

50.施工企业在申请之日起前 1 年至资质许可决定作出前,资质许可机关不予批准的建筑业企业

资质升级的情形是( )。

A.注册资本发生变更的

B.将承包的工程转包或者违法分包的

C.被投诉、举报的

D.不与分包单位结算的

【答案】B

【解析】企业申请建筑业企业资质升级、资质增项,在申请之日起前 1 年至资质许可决定作出

前,有下列情形之一的,资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请和增项申请:

(1)超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程,或允许其他企业或个人以本企业的名义

承揽工程的;

(2)与建设单位或企业之间相互串通投标,或以行贿等不正当手段谋取中标的;

(3)未取得施工许可证擅自施工的;

(4)将承包的工程转包或违法分包的;

(5)违反国家工程建设强制性标准施工的;

(6) 恶意拖欠分包企业工程款或者劳务人员工资的;

(7)隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故,破坏事故现场、阻碍对事故调查的;

(8)按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的现场管理人员和技术工种作业人员未取得证

书上岗的;

(9)未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务的;

(10)伪造、变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书的;

(11)发生过较大以上质量安全事故或者发生过两起以上一般质量安全事故的;

(12)其他违反法律、法规的行为。【考点来源】2Z202021 企业资质的法定条件和等级

51.关于可撤销合同中撤销权行使的说法,正确的是()。

A.受胁迫的当事人应当自胁迫行为终止之日起 6 个月内行使撤销权

B.当事人不得放弃撤销权

C.重大误解的当事人应当自知道或者应当知道撤销事由之日起 90 日内行使撤销权

D.当事人自民事法律行为发生之日起 3 年内没有行使撤销权的,撤销权消灭

【答案】C

【解析】《民法典》规定,有下列情形之一的,撤销权消灭:

(1)当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起 1 年内、重大误解的当事人自知道或者应当知道

撤销事由之日起 90 日内没有行使撤销权;

(2)当事人受胁迫,自胁迫行为终止之日起 1 年内没有行使撤销权;A 错误。

(3)当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃撤销权。当事人自民事法律行为

发生之日起 5 年内没有行使撤销权的,撤销权消灭。B 错误。D 错误。

【考点来源】2Z204015 合同的履行、变更、转让、撤销和终止

52.关于定金的说法,正确的是( )。

A 定金合同自当事人均签名、盖章或者按指印时成立

B.定金数额超过主合同标的额的 20%的,定金无效

C.当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时, 非违约方应当适用违约金条款

D.实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的,视为变更约定的定金数额

【答案】D

【解析】A 错误。定金合同自实际交付定金时成立。

B 错误。定金的数额由当事人约定;但是,不得超过主合同标的额的 20% ,超过部分不产生定金

的效力。

C 错误。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的,视为变更约定的定金数额。

【考点来源】2Z204016 违约责任及违约责任的免除53.根据《注册建造师执业管理办法(试行)》,关于修改注册建造师签章的工程施工管理文件的

说法,正确的是( )。

A.应当征得所有企业同意后,由注册建造师本人修改

B.应当由注册建造师所在企业指定他人修改

C.应当由所在企业指定同等资格条件的注册建造师修改

D.应当由注册建造师本人自行修改

【答案】A

【解析】修改注册建造师签字并加盖执业印章的工程施工管理文件,应当征得所在企业同意后,

由注册建造师本人进行修改,注册建造师本人不能进行修改的,应当由企业指定同等资格条件的

注册建造师修改,并由其签字并加盖执业印章。

【考点来源】2Z202034 建造师的基本权利和义务

54.关于对工程建设各阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构的说法,正确的是( )。

A.工程建设全过程的执行情况由建设项目规划审查机构实施监督

B.工程建设前期咨询阶段的执行情况由工程质量监督机构实施监督

C.工程建设验收阶段的执行情况由建筑安全监督管理机构实施监督

D.工程建设勘察阶段的执行情况由施工图设计文件审查机构实施监督

【答案】D

【解析】A 错误,建设项目规划审查机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监

督;

B 错误,工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施

监督。

C 错误,建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监

督。

D 正确,施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监

督。

【考点来源】2Z207012 工程建设强制性标准实施的规定

55. 关于租赁合同期限的说法,正确的是( )。A.租赁期限约定不明确的,推定为 6 个月

B.租赁合同未约定租赁期限的,视为不定期租赁

C.租赁期限超过 20 年的,租赁合同无效

D.定期租赁期限届满,承租人继续使用租赁物的,延续原租赁合同期限

【答案】B

【解析】A 错误,B 正确,当事人未采用书面形式,无法确定租赁期限的,视为不定期租赁。

C 错误,租赁合同可以约定租赁期限,但租赁期限不得超过 20 年。超过 20 年的,超过部分无

效。

D 错误,定期租赁合同期限届满,承租人继续使用租赁物,出租人没有提出异议的,原租赁合同

继续有效,但租赁期限为不定期。

【考点来源】2Z204034 租赁合同的法律规定

56. 根据《建筑市场信用管理暂行办法》,关于市场信用评价主要内容的说法,正确的是( )。

A.不得包括对业绩的评价

B.不得设置歧视外地建筑市场各方主体的评价指标

C.建设单位必须设置对承包单位履约行为的评价指标

D.信用评价指标由县级以上住房城乡建设主管部门制定

【答案】B

【解析】A 错误。建筑市场信用评价主要包括企业综合实力、工程业绩、招标投标、合同履约、

工程质量控制、安全生产、文明施工、建筑市场各方主体优良信用信息及不良信用信息等内容。

B 正确。C 错误。省级住房城乡建设主管部门应当按照公开、公平、公正的原则,制定建筑市场

信用评价标准,不得设置歧视外地建筑市场各方主体的评价指标,不得对外地建筑市场各方主体

设置信用壁垒。

D 错误。《建筑市场信用管理暂行办法》规定,省级住房城乡建设主管部门可以结合本地实际情

况,开展建筑市场信用评价工作。鼓励第三方机构开展建筑市场信用评价。

【考点来源】2Z203034 建筑市场主体诚信评价的基本规定

57.在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果,

应受刑罚处罚的,构成( )。A.工程重大安全事故罪

B. 重大劳动安全事故罪

C.以危险方法危害公共安全罪

D.重大责任事故罪

【答案】D

【解析】《刑法》第 134 条规定,在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤

亡事故或者造成其他严重后果的,处 3 年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处 3 年以

上 7 年以下有期徒刑。

【考点来源】2Z201094 建设工程刑事责任的种类及承担方式

58.根据《注册建造师执业管理办法(试行)》,注册建造师担任施工项目负责人期间发生的下列

情形中,应当在办理书面交接手续后更换施工项目负责人的是( )。

A.承包人同意更换项目负责人的

B.发包人与注册建造师受聘企业已经解除承包合同的

C.注册建造师本人不愿继续担任项目负责人的

D.担任项目负责人的施工项目暂时停工的

【答案】B

【解析】注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的,应当办

理书面交接手续后更换施工项目负责人: (1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;

(2) 发包方同意更换项目负责人的; (3) 因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。

【考点来源】2Z202033 建造师的受聘单位和执业岗位范围

59. 关于安全生产监督检查人员执行监督检查任务时要求的说法,正确的是( )。

A.对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密,应当为其保密

B.可以视情况选择是否出示行政执法证件

C.负有安全生产监督管理职责的多部门在监督检查中,应当分别进行检查

D.负有安全生产监督管理职责的部门在进行检查时,发现存在安全问题应当由其他部门进行处理

的,应当要求被检查单位向其他部门进行报告【答案】A

【解析】A 正确,对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密,应当为其保密。B 错误。安全生产

监督检查人员执行监督检查任务时,必须出示有效的行政执法证件;CD 错误。负有安全生产监督

管理职责的部门在监督检查中,应当互相配合,实行联合检查;确需分别进行检查的,应当互通

情况,发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的,应当及时移送其他有关部门并形成

记录备查,接受移送的部门应当及时进行处理。

【考点来源】2Z206055 政府部门安全监督管理的相关规定

60.下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的情形中,人民法院可予支持的是()。

A.支付存款本金请求权

B.工程款请求权

C.基于投资关系产生的缴付出资请求权

D.兑付金融债券本息请求权

【答案】B

【解析】ACD 错误,当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩,但对下列债权请求权提出诉讼

时效抗辩的,法院不予支持: (1)支付存款本金及利息请求权; (2) 兑付国债、金融债券以及向

不特定对象发行的企业债券本息请求权; (3) 基于投资关系产生的缴付出资请求权;(4)其他依

法不适用诉讼时效规定的债权请求权。

【考点来源】2Z208023 民事诉讼的证据和诉讼时效

二、多项选择题(共 20 题,每题 2 分,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少

有 1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)

61.关于立法备案的说法,正确的有()。

A.设区的市的地方性法规由省、自治区的人民代表大会常务委员会报送备案

B.自治条例、单行条例报送备案时,应当说明对上位法作出变通的情况

C.行政法规由国务院报全国人民代表大会备案

D.部门规章报国务院备案

E.根据授权制定的法规应当报授权决定规定的机关备案

【答案】ABDE【解析】行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的 30 日内依照下列

规定报有关机关备案:

(1)行政法规报全国人民代表大会常务委员会备案。因此,C 选项错误。

(2)省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规,报全国人民代表大

会常务委员会和国务院备案,设区的市、自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法

规,由省、自治区的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。因

此,A 选项正确。

(3)自治州、自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例,由省、自治区、直辖市的人民

代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案;自治条例、单行条例报送备

案时,应当说明对法律、行政法规、地方性法规作出变通的情况。其中,法律和行政法规是自治

条例和单行条例的上位法,应对其作出关于变通情况的说明。因此,B 选项正确。

(4)部门规章和地方政府规章报国务院备案,地方政府规章应当同时报本级人民代表大会常务委

员会备案;设区的市、自治州的人民政府制定的规章应当同时报省、自治区的人民代表大会常务

委员会和人民政府备案。因此,D 选项正确。

(5)根据授权制定的法规应当报授权决定规定的机关备案;经济特区法规报送备案时,应当说明对

法律、行政法规、地方性法规作出变通的情况。因此,E 选项正确。

【考点来源】2Z201012 法的形式和效力层级

62.根据《建设工程质量保证金管理办法》,关于缺陷责任期确定的说法,正确的有()。

A.由于承包人原因导致迟延进行竣工验收的,缺陷责任期从合同约定的竣工之日起计

B.缺陷责任期一般为 1 年,最长不超过 2 年

C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计

D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之

日起计

E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,在承包人提交竣工验收报告 90 天

后,工程自动进入缺陷责任期

【答案】BCDE

【解析】缺陷责任期一般为 1 年,最长不超过 2 年,由发、承包双方在合同中约定。缺陷责任

期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,缺

陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收

的,在承包人提交竣工验收报告 90 天后,工程自动进入缺陷责任期。

【考点来源】2Z207052 质量责任的损失赔偿63.下列民事案件执行过程中出现的情形中,人民法院应当裁定终结执行的有()。

A.据以执行的法律文书被撤销的

B.案外人对执行标的提出确有理由异议的

C.作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的

D.作为一方当事人的法人或者其他组织终止,尚未确定权利义务承受人的

E. 作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款,无收入来源,又丧失劳动能力的

【答案】ACE

【解析】有下列情况之一的,人民法院应当裁定终结执行: (1)申请人撤销申请的;(2) 据以执行

的法律文书被撤销的;(3)作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的;(4) 追

索赔养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的;(5)作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借

款,无收入来源,又丧失劳动能力的; (6)人民法院认为应当终结执行的其他情形。

【考点来源】2Z208024 民事诉讼的审判和执行

64.根据《民法典》,民事法律行为的有效要件有()。

A.行为人具有相应的民事行为能力

B.不超越经营范围

C.意思表示真实

D.不违反法律、行政法规的强制性规定

E.不违背公序良俗

【答案】ACDE

【解析】《民法典》规定,具备下列条件的民事法律行为有效: (1)行为人具有相应的民事行为

能力;(2)意思表示真实;(3)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。

【考点来源】2Z204014 无效合同和效力待定合同的规定

65.关于工程总承包单位责任的说法,正确的有()。

A.工程总承包单位对其承包的全部建设工程质量负责

B.工程总承包单位有权以其与分包单位之间的保修责任划分拒绝履行保修责任C.工程总承包单位对承包范围内工程的安全生产负总责

D.工程总承包单位应当依据合同对工期全面负责

E.分包单位不服从总包单位安全生产管理导致生产安全事故的,免除总承包单位的安全责任

【答案】ACD

【解析】《建设工程质量管理条例》进一步规定,建设工程实行总承包的,总承包单位应当对全

部建设工程质量负责;建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的,总

承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责。A 正确。

工程保修书由建设单位与工程总承包单位签署,保修期内工程总承包单位应当根据法律法规规定

以及合同约定承担保修责任,工程总承包单位不得以其与分包单位之间保修责任划分而拒绝履行

保修责任。B 错误。

工程总承包单位对承包范围内工程的安全生产负总责。C 正确。

工程总承包单位应当依据合同对工期全面负责,对项目总进度和各阶段的进度进行控制管理,确

保工程按期竣工。D 正确。

分包单位应当服从工程总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,

由分包单位承担主要责任,分包不免除工程总承包单位的安全责任。E 错误。

【考点来源】2Z203021 建设工程总承包的规定

66.关于工程竣工结算的说法,正确的有()。

A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算

B.承包人对发包人提出的工程造价咨询企业竣工结算审核意见有异议的,必须先向有关工程造价

管理机构或者有关行业组织申请调解

C.建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后 30 天内汇总,送发包人后 15

天内审查完成

D.承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料,经发包人催促后 14 天内仍未提供或

者没有明确答复,发包人有权根据已有资料进行审查,责任由承包人自负

E.工程造价咨询机构出具的竣工结算报告对发、承包双方具有法律约束力

【答案】ABD

【解析】财政部、原建设部《建设工程价款结算暂行办法》(财建〔2004〕369 号)规定,工程完

工后,双方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项,进行工程竣工结算。工程

竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。因此,A 选项正确。承包方对发包方提出的工程造价咨询企业竣工结算审核意见有异议的,在接到该审核意见后一个

月内,可以向有关工程造价管理机构或者有关行业组织申请调解,调解不成的,可以依法申请仲

裁或者向人民法院提起诉讼。因此,B 选项正确,应向申请调解,调解不成才能申请仲裁或提起

诉讼。

《建设工程价款结算暂行办法》规定,建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确

认后 15 天内汇总,送发包人后 30 天内审查完成。因此,C 选项错误,时间反了。承包人如未

在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料,经发包人催促后 14 天内仍未提供或没有明确答复,

发包人有权根据已有资料进行审查,责任由承包人自负。因此,D 选项正确。

《建设工程价款结算暂行办法》规定,工程造价咨询机构接受发包人或承包人委托,编审工程竣

工结算,应按合同约定和实际履约事项认真办理,出具的竣工结算报告经发、承包双方签字后生

效。当事人一方对报告有异议的,可对工程结算中有异议部分,向有关部门申请咨询后协商处理,

若不能达成一致的,双方可按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。因此,E 选项错误,工程造

价咨询机构是市场主体,并非司法或行政机构,其出具的竣工结算报告,应经发承包双方签收后

才能生效,未经签收不生效。

【考点来源】2Z207044 竣工结算、质量争议的规定

67.下列著作权的权利内容中,保护期不受限制的有()。

A.署名权

B.修改权

C.发表权

D.使用权

E.保护作品完整权

【答案】ABE

【解析】作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。

【考点来源】2Z201062 建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任

68.关于编制招标文件的说法,正确的是( )。

A.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,可以以口头的形式通知所有招标文件

接受人

B.招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件

C.国家对招标项目的技术、标准有规定的,招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求D.招标文件中不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内

E.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分

【答案】BCDE

【解析】A 错误。E 正确。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标

文件要求提交投标文件截止时间至少 15 日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或

者修改的内容为招标文件的组成部分。

BC 正确。《招标投标法》规定,招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文

件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实

质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。国家对招标项目的技术、标准有规定的,招标人应

当按照其规定在招标文件中提出相应要求。

D 正确。《招标投标法》还规定,招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或

者排斥潜在投标人的其他内容。 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当

在招标文件要求提交投标文件截止时间至少 15 日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。该

澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

【考点来源】2Z203012 招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定

69.下列权利中,可以出质的是()。

A.支票

B.仓单

C.存款单

D.海域使用权

E.土地所有权

【答案】ABC

【解析】债务人或者第三人可以将有权处分的下列权利出质: (1)汇票、本票、支票;(2)债券、

存款单;(3)仓单、提单;(4)可以转让的基金份额、股权;(5)可以转让的注册商标专用权、专利权、

著作权等知识产权中的财产权;(6)现有的以及将有的应收账款;(7)法律、行政法规规定可以出质

的其他财产权利。海域使用权,属于抵押担保的财产范围,因此 D 选项错误。土地所有权不得

进行担保,因此 E 选项错误。

【考点来源】2Z201073 抵押权、质权、留置权、定金的规定

70.下列工作所需时间不计入招标投标投诉处理时限的是( )。A.层报

B.检验

C.检测

D.调解

E.专家评审

【答案】BCE

【解析】行政监督部门应当自收到投诉之日起 3 个工作日内决定是否受理投诉,并自受理投诉

之日起 30 个工作日内作出书面处理决定;需要检验、检测、鉴定、专家评审的,所需时间不计

算在内。

【考点来源】2Z203015 中标的法定要求和招标投标投诉处理

71.下列劳动合同终止的情形中,用人单位应当向劳动者支付双倍经济补偿的有( )。

A.劳动者患病在规定的医疗期内用人单位解除劳动合同的

B.劳动者提前 30 日以书面形式通知用人单位解除劳动合同的

C.用人单位与劳动者协商一致解除合同的

D.用人单位未及时足额支付劳动报酬,劳动者解除劳动合同的

E.因用人单位被责令关闭导致劳动合同终止的

【答案】A(有争议)

【解析】《劳动合同法》第 87 条规定,“用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同的,应

当依照本法第 47 条规定的经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。”该条规定是针对用人单

位违反解除或者终止劳动合同的法律责任。

《劳动合同法》第 47 条规定,“经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月

工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付

半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本

地区上年度职工月平均工资三倍的,向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付,

向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。” 该条规定是针对经济补偿的计算标准和规则。

本题中,A 选项中“劳动者患病在规定的医疗期内用人单位解除劳动合同的”,是指用人单位不

得解除劳动合同的法定情形,属于用人单位违反法律规定解除或者终止劳动合同的情形,应当向

劳动者支付双倍经济补偿。A 选项正确。(双倍)B 选项中“劳动者提前 30 日以书面形式通知用人单位解除劳动合同的”,是指劳动者预告解除,

用人单位无需支付经济补偿金,更不涉及到双倍赔偿的问题。(不支付)

C 选项中“用人单位与劳动者协商一致解除合同的”,是指用人单位与劳动者协商一致解除,用

人单位应向劳动者支付经济补偿金,但不是“违反”解除或终止,该行为并不违法,因此应直接

按照《劳动合同法》第 47 条按法律规定的正常标准支付经济补偿金即可。(单倍)

D 选项中“用人单位未及时足额支付劳动报酬,劳动者解除劳动合同的”,在该行为中,用人单

位未及时足额支付劳动报酬,属于违反法律规定行为。但是因劳动者解除合同,而非用人单位解

除。因此不属于用人单位违反法律规定解除或者终止劳动合同的情形,因此应直接按照《劳动合

同法》第 47 条按法律规定的正常标准支付经济补偿金即可。(单倍)

E 选项中“因用人单位被责令关闭导致劳动合同终止的”,是指“用人单位被吊销营业执照、责

令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的”的情形,用人单位不属于违反法律规定解除或者终

止劳动合同,因此应按照《劳动合同法》第 47 条按法律规定的正常标准支付经济补偿金即可。

(单倍)

【考点来源】2Z204022 劳动合同的履行、变更、解除和终止

2Z204026 违法行为应承担的法律责任

72.根据《保障农民工工资支付条例》,关于农民工工资保障的说法,正确的有( )。

A.施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户,专项用于支付该工程建设项目农

民工工资

B.施工总承包单位对分包单位所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任

C.建设单位应当按照合同约定及时拨付工程款,并将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账

D.因建设单位未按照合同约定及时投付工程款导致农民工工资拖欠的,建设单位应当以末结清的

工程款为限先行垫付被拖欠的农民工工资

E.分包单位拖欠农民工工资的,由施工总承包单位先行清偿,再进行追偿

【答案】ACDE

【解析】A 正确,《保障农民工工资支付条例》第 26 条规定,“施工总承包单位应当按照有关

规定开设农民工工资专用账户,专项用于支付该工程建设项目农民工工资。”A 选项内容属依据

规范文件描述、但超教材的内容。B 错误。分包单位对所招用农民工的实名制管理和工资支付负

直接责任。施工总承包单位对分包单位劳动用工和工资发放等情况进行监督。C 正确,建设单位

应当按照合同约定及时拨付工程款,并将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户,加强对

施工总承包单位按时足额支付农民工工资的监督。D 正确,因建设单位未按照合同约定及时拨付

工程款导致农民工工资拖欠的,建设单位应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的农民工工

资。E 正确,分包单位拖欠农民工工资的,由施工总承包单位先行清偿,再依法进行追偿。【考点来源】2Z204024 劳动保护的规定

73.在不当得利中受损失的人可以请求得利人返还取得的利益的情形有( )。

A.银行多支付的利息

B.为履行道德义务进行的给付

C.债务到期之前的清偿

D.明知无给付义务而进行的债务清偿

E.承包人超领的原材料

【答案】AE

【解析】《民法典》规定,得利人没有法律根据取得不当利益的,受损失的人可以请求得利人返

还取得的利益,但是有下列情形之一的除外: (1)为履行道德义务进行的给付;(2)债务到期之前

的清偿;(3)明知无给付义务而进行的债务清偿。BCD 是不可以请求得利人返还取得的利益。

【考点来源】2Z201052 建设工程债的产生和常见种类

74.下列情形中,劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的,除劳动者提出订立无固定期限劳

动合同外,用人单位应当与劳动者订立无固定期限劳动合同的有( )。

A.乙连续 2 次与某施工企业订立期限为 2 年的劳动合同,续订劳动合同的

B.丁应聘时要求订立无固定期限劳动合同的

C.用人单位未及时缴纳社会保险,戊要求订立无固定期限劳动合同的

D.甲在某施工企业连续工作超过 10 年的

E.用人单位初次实行劳动合同制度时,丙在该用人单位连续工作满 10 年且距法定退休年龄不足

10 年的

【答案】ADE

【解析】有下列情形之一,劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的,除劳动者提出订立固定

期限劳动合同外,应当订立无固定期限劳动合同:

(1)劳动者在该用人单位连续工作满 10 年的; (D 正确)

(2)用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时,劳动者在该用人单

位连续工作满 10 年且距法定退休年龄不足 10 年的;(E 正确)(3)连续订立 2 次固定期限劳动合同,且劳动者没有《劳动合同法》第 39 条和第 40 条第 1 项、

第 2 项规定的情形,续订劳动合同的。(A 正确)需要注意的是,用人单位自用工之日起满 1 年

不与劳动者订立书面劳动合同的,则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。

B 选项属于劳动提出订立无固定期限劳动合同的情形。因题干中已经强调“除......情形外”,

因此 B 选项错误。C 选项中,用人单位没有提供有效的劳动保护,存在违法行为,但并非与劳

动者签订无固定期限劳动合同的法定情形,故错误。

【考点来源】2Z204021 劳动合同订立的规定

75.关于工程监理单位安全责任的说法,正确的有( )。

A.对安全事故隐患进行整改

B.对安全技术措施或者专项施工方案进行审查

C.依法对施工安全事故隐患进行处理

D.依法办理临时中断道路交通批准手续

E.承担建设工程安全生产的监理责任

【答案】BCE

【解析】工程监理单位的安全责任:

(一)对安全技术措施或专项施工方案进行审查

(二)依法对施工安全事故隐患进行处理

(三)承担建设工程安全生产的监理责任

A 是施工单位的安全生产责任。D 是建设单位安全责任。

【考点来源】2Z206053 工程监理、检验检测单位相关的安全责任

76.用人单位的下列情形中,劳动者有权解除劳合同的有()。

A.未按照劳动合同约定提供劳动保护的

B.未按照劳动合同约定提供劳动条件的

C.用人单位的规章制度违反法律、法规的规定,损害劳动者权益的

D.未依法为劳动者缴纳社会保险费的E. 安排劳动者加班的

【答案】ABCD

【解析】用人单位有下列情形之一的,劳动者可以解除劳动合同:(1)未按照劳动合同约定提供劳

动保护或者劳动条件的;(2)未及时足额支付劳动报酬的;(3)未依法为劳动者缴纳社会保险费

的;(4)用人单位的规章制度违反法律、法规的规定,损害劳动者权益的;(5)因《劳动合同法》第

26 条第 1 款规定的情形致使劳动合同无效的;(6)法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同

的其他情形。

【考点来源】2Z204022 劳动合同的履行、变更、解除和终止

77.根据《碳排放权交易管理办法(试行)》,温室气体排放单位应当列入温室气体重点排放单位

名录的情形有()。

A.因企业向生产经营单位转型,可能排放温室气体的

B.属于全国碳排放权交易市场覆盖行业的

C.碳排放配额交易活跃的

D.年度温室气体排放量达到 2.6 万吨二氧化碳当量的

E.温室气体排放单位自愿申请纳入重点排放单位名录的

【答案】BD

【解析】2020 年 12 月生态环境部发布的《碳排放权交易管理办法(试行)》规定,温室气体排

放单位符合下列条件的,应当列入温室气体重点排放单位名录: (1)属于全国碳排放权交易市场

覆盖行业; (2) 年度温室气体排放量达到 2.6 万吨二氧化碳当量。

【考点来源】2Z205012 施工现场大气污染防治的规定

78.某施工企业向某设备公司出卖起重设备 1 台,同时又与该设备公司订立租赁合同继续占有使

用该设备。关于该起重设备所有权转移的说法,正确的有()。

A.施工企业是该设备的所有权人

B.设备公司是该设备的所有权人

C.该交付方式为简易交付

D.该施工企业交付设备增值税专用发票后,设备所有权转移

E.该交付方式为占有改定【答案】BE

【解析】本题中,起重设备为动产,动产物权变动以“交付”为生效要件。双方约定的“交付方

式”为占有改定。买卖双方特别约定,合同生效后标的物仍然由出卖人继续占有,但其所有权已

完成法律上的转移。因此,通过“占有改定”的交付方式,合同双方已完成标的物所有权在法律

上的转移。因此,设备公司是该设备的所有权人,B 正确,A 错误。且 C 错误 D 正确,不是简

易交付而是占有改定。“简易交付”是指,标的物在订立合同之前已为买受人占有,合同生效即

视为完成交付。占有改定的条件是双方的“约定”,而非交付相应票据,所以“交付设备增值税

转专用发票”只能证明合同双方存在标的物价款的给付,是债权行为,而非“占有改定”的物权

“交付”行为。因此,D 选项错误。

【考点来源】2Z204032 买卖合同的法律规定

79.造成不动产或者动产毁损的,权利人可以依法请求的物权保护方式有()。

A.修理

B.重作

C.更换

D.恢复原状

E.赔礼道歉

【答案】ABCD

【解析】造成不动产或者动产毁损的,权利人可以请求修理、重作、更换或者恢复原状。“赔礼

道歉”是侵权行为的责任承担方式,属于‘债权“领域的责任承担方式,而非“物权”领域的保

护方式。

【考点来源】2Z201042 物权的设立、变更、转让、消灭和保护

80.下列情形中,评标委员会应当否决投标的有()。

A.投标联合体没有提交共同投标协议的

B.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的

C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的

D.投标报价超过标底上下浮动范围的

E. 投标人不符合招标文件规定的资格条件的

【答案】ABCE【解析】有下列情形之一的,评标委员会应当否决其投标:(1)投标文件未经投标单位盖章和单位

负责人签字;(2)投标联合体没有提交共同投标协议;(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的

资格条件; (4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件要求提交备

选投标的除外;(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价; (6)投标文件没有

对招标文件的实质性要求和条件作出响应; (7)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

【考点来源】2Z203012 招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com

    分享
    投诉
    首页